万州区委党校迁建项目EPC总承包招标补遗通知（一）

各潜在投标人：

1、本项目初设说明、可研报告、方案设计随本次补遗发出，各投标人自行下载。

2、关于万州区委党校迁建项目EPC总承包质疑问题的统一回复详见附件，各投标人自行下载。

                                                                    招 标 人：重庆市万州区南滨开发建设有限公司

                    招标代理机构：重庆渝强工程项目管理有限公司                                

2021年2月19日

附件:

万州区委党校迁建项目EPC总承包质疑问题的统一回复

序号1

1、请问付款比例是否可以调整为80%。          

答：此条不修改。

序号2

1、第163页，专用条款15.5.3.2.1工程施工费用结算价的确定及调整方式：工程施工费用结算总价=工程施工签约合同价±材料价差调整±材料暂估价价差±专业暂估价价差±可调设计变更价款－土石方运距变更价款，土石方运距变更价款应为“±”，请做调整。

答：根据专用合同条件14.1.3.2.1.1二、土石方工程预算编、审原则：项目的土石方工程部分预算编、审中需结合审定的专项施工方案、市场行情及地勘土石情况在场内平衡范围内综合确定土石方全费用单价，场内平衡不了的土石方按编、审施工图预算时，报经发包人和监理人批准的土石调配方案计算虑场外运距，场外运距须列每增运1公里的清单单价。土石方工程部分在实施过程中不再因石质类别及土石比不同而调整价格；若运距超（或不足）审核施工图预算中计算的运距,超过的运距不调增，减少的运距按审核施工图预算中的每增运1公里的单价据实调减。所以承包人在编制预算和编制土石方调配方案时应充分考察弃土场环境，增加运距不调增。

2、Bim部分除了建筑结构专业外，是否需要包含机电专业？

答：投标时，依据招标文件，投标人自行考虑。

3、第166页。15.1.3 发包人违约的责任因发包人原因未按合同约定支付合同价款的违约责任：因发包人原因未按合同约定支付合同价款的，承包人应向发包人发出通知，要求发包人支付应付未付的合同价款；若发包人在收到通知后56个工作日内，既不回复又不支付应付合同价款，则发包人应向承包人支付违约金，并自发包人收到通知之日起56个工作日后开始计算发包人应向承包人支付的违约金，计算公式：发包人原因造成的应付未付合同价款金额×0.119‰ /天。发包人逾期付款违约责任太轻，年息仅为4.34%，建议调整。

答：此条不修改。

4、第三章评标办法2.2.1中关于“提供充分体现设计意图、针对本项目的图纸；包括但不限于总图、建筑、结构以及针对金岛路的市政专业的道路设计、桥梁设计”要求中现挂网图纸为建筑与市政的初设图纸，请问后续投标图纸深度如何界定？

答：投标时，依据招标文件，投标人自行考虑。

5、第173页，专用条款19.2（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期未答复的，则视为不认可承包人的索赔要求；建议调整为（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期未答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

答：此条不修改。

6、专用条款20.420.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。建设工程是专属管辖，系项目所在地。

答：此条不修改。

7、第三章评标办法2.2.1中，“提供礼堂观众厅的专项声学设计图纸.” 二次声学设计需要以相关室内设计作为前置条件，需要礼堂做出精细化设计，请问这部分关于图纸的内容及深度是否可以明确规定。

答：投标时，依据招标文件，投标人自行考虑。

8、专用条款21.1.2，有下列情形之一的，承包人有权解除合同，但发包人不承担任何责任，也不向承包人支付任何款项。发包人不赔偿不合理，建议修改。

答：此条不修改。

序号3

1、第163页，专用条款15.5.3.2.1工程施工费用结算价的确定及调整方式：工程施工费用结算总价=工程施工签约合同价±材料价差调整±材料暂估价价差±专业暂估价价差±可调设计变更价款－土石方运距变更价款，土石方运距变更价款应为“±”，请做调整。

答：根据专用合同条件14.1.3.2.1.1二、土石方工程预算编、审原则：项目的土石方工程部分预算编、审中需结合审定的专项施工方案、市场行情及地勘土石情况在场内平衡范围内综合确定土石方全费用单价，场内平衡不了的土石方按编、审施工图预算时，报经发包人和监理人批准的土石调配方案计算虑场外运距，场外运距须列每增运1公里的清单单价。土石方工程部分在实施过程中不再因石质类别及土石比不同而调整价格；若运距超（或不足）审核施工图预算中计算的运距,超过的运距不调增，减少的运距按审核施工图预算中的每增运1公里的单价据实调减。所以承包人在编制预算和编制土石方调配方案时应充分考察弃土场环境，增加运距不调增。

2、Bim部分除了建筑结构专业外，是否需要包含机电专业？

答：投标时，依据招标文件，投标人自行考虑。

3、第166页。15.1.3 发包人违约的责任因发包人原因未按合同约定支付合同价款的违约责任：因发包人原因未按合同约定支付合同价款的，承包人应向发包人发出通知，要求发包人支付应付未付的合同价款；若发包人在收到通知后56个工作日内，既不回复又不支付应付合同价款，则发包人应向承包人支付违约金，并自发包人收到通知之日起56个工作日后开始计算发包人应向承包人支付的违约金，计算公式：发包人原因造成的应付未付合同价款金额×0.119‰ /天。发包人逾期付款违约责任太轻，年息仅为4.34%，建议调整。

答：此条不修改。

4、第三章评标办法2.2.1中关于“提供充分体现设计意图、针对本项目的图纸；包括但不限于总图、建筑、结构以及针对金岛路的市政专业的道路设计、桥梁设计”要求中现挂网图纸为建筑与市政的初设图纸，请问后续投标图纸深度如何界定？

答：投标时，依据招标文件，投标人自行考虑。

5、第173页，专用条款19.2（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期未答复的，则视为不认可承包人的索赔要求；建议调整为（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期未答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

答：此条不修改。

6、专用条款20.420.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。建设工程是专属管辖，系项目所在地。

答：此条不修改。

7、第三章评标办法2.2.1中，“提供礼堂观众厅的专项声学设计图纸.” 二次声学设计需要以相关室内设计作为前置条件，需要礼堂做出精细化设计，请问这部分关于图纸的内容及深度是否可以明确规定。

答：投标时，依据招标文件，投标人自行考虑。

8、专用条款21.1.2，有下列情形之一的，承包人有权解除合同，但发包人不承担任何责任，也不向承包人支付任何款项。发包人不赔偿不合理，建议修改。

答：此条不修改。

序号4

一、第123页，施工场地未能按约定提供的，承包人应结合施工场地实际交地情况，优化施工组织计划。施工场地未能按约定提供，影响项目关键线路的，承包人可以申请工期顺延，但不视为发包人违约，承包人不得因此向发包人索赔，也不得因此要求发包人向其支付任何款项；若承包人申请工期顺延，则应按专用合同条款7.5.4项约定的工期延误批准程序向发包人提出申请，经发包人批准同意后，工期可按批准同意的延期天数相应顺延，否则，视为此情形不会导致工期延误。建议变更描述：因场地未能按时提供，所造成承包人的成本支出由发包人负责补偿。

答：此条不修改。

二、专用条款4.1.1（9），①承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中。承包人不承担对其他独立承包人的管理义务，相关费用应根据实际情况计取。

答：此条不修改。

三、专用条款4.2.2，低价风险担保建议删除。

答：本项目招标采用“经评审的最低投标价法”，根据重庆市相关规定设置低价风险担保。此条不修改。

四、第三章评标办法2.2.1中，针对“提供充分体现设计意图、针对本项目的图纸；包括但不限于总图、建筑、结构以及针对金岛路的市政专业的道路设计、桥梁设计；”文中关于充分体现设计意图的描述不易界定，请问是否可以明确为建筑、结构、给排水、暖通机电，节能，绿建和海绵城市、市政、室内装饰及景观等专业设计图纸？

答：投标时，依据招标文件，投标人自行考虑。

四、专用条款8.7.1，在合同履行过程中，因下列情况和通用合同条款8.7.1项所列情形导致工期延误的，承包人可以申请工期顺延。但不视为发包人违约，承包人不得因此向发包人索赔，也不得因此要求发包人向其支付任何款项；非承包人原因导致的工期延误，不给费用明显不合理不公平，建议修改。

答：此条不修改。

五、专用条款8.7.2逾期竣工违约金最高限额：累计最高违约金不超过合同价的5%，建议降低上限。

答：此条不修改。

六、专用条款13.8.3.1人工费价差调整办法：人工不作调整，项目工期长，人工费在施工期间可能存在较大涨幅，建议人工可调。

答：此条不修改。

七、关于Bim部分，是否可以同建筑，市政专业一样，明确完成的相关具体图纸以及深度。

答：已明确为建筑、结构专业的BIM模型三维成果图；投标时，依据招标文件，投标人自行考虑。

八、专用条款13.8.3.2（1）②每月20日承包人申报形象进度对应的工程量（含经确认的变更签证等合同外增加部分），由监理、过程控制单位及业主在次月10日前审核完毕交业主财务办理付款手续，20日前支付完毕。工程进度款按当月完成并经审查合格工程量的70%支付，当实际审核完成工程量累计拨付至施工签约合同价格的70%时暂停工程进度款的拨付，待万州区财政评审中心或万州区项目审计主管部门出具审核结论,且在发包人及万州区城建档案馆归档出具档案验收合格手续后支付至97%，剩余3%作为质量保证金，在缺陷责任期满后按约付清尾款。进度付款比例低，完工或竣备后付款比例低。建议调整。

答：此条不修改。

九、“提供礼堂观众厅的专项声学设计图纸.” 二次声学设计需要以相关室内设计作为前置条件，需要礼堂做出精细化设计，请问这部分关于图纸的内容及深度是否可以明确规定。

答：投标时，依据招标文件，投标人自行考虑。

序号5

（1）低价风险担保本身就不合法！

《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发〔2016〕49号）一、全面清理各类保证金。对建筑业企业在工程建设中需缴纳的保证金，除依法依规设立的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金外，其他保证金一律取消。对取消的保证金，自本通知印发之日起，一律停止收取。《工业和信息化部财政部关于公布国务院部门涉企保证金目录清单的通知》（工信部联运行[2017]236号）二、严格执行涉企保证金目录清单制度

自本通知印发之日起，行政机关新设立涉企保证金项目，必须依据有关法律、行政法规的规定或经国务院批准。各地区、各部门必须严格执行目录清单，目录清单之外的涉企保证金，一律不得执行。

答：本项目招标采用“经评审的最低投标价法”，根据重庆市相关规定设置低价风险担保。

（2）第三章评标办法2.2.1中关于“提供充分体现设计意图、针对本项目的图纸；包括但不限于总图、建筑、结构以及针对金岛路的市政专业的道路设计、桥梁设计”要求中现挂网图纸为建筑与市政的初设图纸，请问后续投标的图纸的设计深度是否可以理解为符合国家规范的施工图设计图纸？

答：投标时，依据招标文件，投标人自行考虑。

（3）协议书 四、1，签约合同价与合同价格形式，请明确税率？

答：请投标人仔细阅读招标文件。

（4）合同部分第52页，第四条，承包人应在施工图预算审核金额范围内施工，本项目竣工结算不得超过施工图预算审核金额(施工图预算审核金额不得超过投资概算批复中的建安工程费）。如超过，则竣工结算按施工图预算审核金额计算（但发包人及相关部门要求的重大设计变更涉及的增减工程费用另行计算）。建议修改为：由发包人或经发包人确认的设计、施工等变更所涉及的费用可另行计算。

答：此条不修改。

（5）第三章评标办法2.2.1中关于“提供充分体现设计意图、针对本项目的图纸；包括但不限于总图、建筑、结构以及针对金岛路的市政专业的道路设计、桥梁设计设计；”  文中关于包含不限于过于广泛，能否明确，为了充分体现设计意图，是否要加入室内及景观专业方案的设计图纸。

答：投标时，依据招标文件，投标人自行考虑。

（6）合同部分1.6.2，承包人未按约提交承包人文件：承包人按照5000元/天支付违约金，建议取消，以保证整体工期不受影响的情况下。

答：此条不修改。

序号6

①请明确是否可以增加如下奖励，获得区级安全文明施工标化工地或优质结构工程奖励工程合同额0.5%，获得重庆市安全文明施工标化工地或优质结构工程奖励工程合同额1%。

答：不增加。

②请问低价保函是否可以取消。

答：本项目招标采用“经评审的最低投标价法”，根据重庆市相关规定设置低价风险担保，因此不取消。

序号7

1、投标人须知前附表1.4.1投标人资质条件、能力和信誉2.4业绩证明材料要求中提供工程总承包业绩的，要求提供中标通知书、合同协议书、竣工验收合格证明材料。一般在这几种资料中不会体现工程造价，都是以合同额为主，请问，若提供施工总承包业绩的，在要求提供的资料中不能体现工程造价，是否可提供业主证明？

答：本项目招标文件第二章投标人须知前附表的第1.4.1条“投标人资质条件、能力和信誉”中的“2.4业绩证明材料要求”中已明确“若提供的上述业绩证明材料不能体现工程类别、工程规模信息的，应提供业主证明”。

2、本招标文件要求工程总承包项目经理、施工负责人、市政施工负责人，提供到岗履职和未被禁标承诺原件。请问，投标文件资格审查部分正本中的到岗履职承诺和未被禁标承诺是否是原件？还是投标文件资格审查部分（一正二副）中的到岗履职承诺和未被禁标承诺均不是原件？如果投标文件资格审查部分正本中该承诺不算是原件，那应该如何提供原件？是否为新盖章一份，开标现场与法人身份证明及授权委托书原件一并装入投标文件提交呢？

答：本项目招标文件第二章投标人须知前附表的第1.4.1条“投标人资质条件、能力和信誉”中已明确要求在投标文件资格审查部分提供承诺原件，即无论正本、副本均须提供原件。开标现场未要求提供法人身份证明及授权委托书。

3、本文件要求，若联合体投标的，则需要明确由联合体牵头方委派委托代理人，那么牵头单位需要提供法定代表人身份证明和授权委托书。请问，联合体成员单位（非牵头人）是否需要提供法定代表人身份证明和授权委托书？若需要，盖章的部位是盖牵头人的公章还是盖联合体成员单位（非牵头人）的公章？若成员单位（非牵头方），需要提供授权委托书，根据招标文件要求，必须委托牵头人委派的委托代理人，但该委托代理人又不属于联合体成员单位（非牵头方），该如何处理？

答：本项目招标文件第二章投标人须知前附表的第1.4.1条“投标人资质条件、能力和信誉”第5小条“其他要求”中的“（5）委托代理人”只需要联合体牵头单位提供法定代表人身份证明和授权委托书。

4、投标人须知前附表4.1.1投标文件的密封要求，资格审查部分和技术部分需要分别装入资格审查袋和技术部分袋中，若因文件较多装入不了，是否可以将文件分册装订？或者可增加文件袋密封？或者可用牛皮纸包装？

答：可以。

5、招标文件要求法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件袋一并递交，请问是装入投标函部分袋还是资格审查部分袋还是投标文件大袋？若因投标文件较多分成几个投标文件大袋的情况，是否选择其中一个投标文件大袋装入即可？

答：本项目招标文件第七章投标文件格式中投标函部分和资格审查部分已明确为“法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交”。

6、本投标文件是否编制页码？若需要，请问是从目录页开始编制吗？

答：本项目招标文件第二章投标人须知前附表的第3.7.5条装订要求中未要求编制页码。

7、投标函中低价风险担保缴纳承诺书，若我单位的报价高于最高限价的85%时，本承诺书中需要填写信息的位置和需要盖章签字的位置均可不填写信息也不需要签字盖章？

答：本项目招标文件中已明确“投标报价低于招标项目最高限价85%时采用”，若投标报价高于招标项目最高限价85%，可以不提供“低价风险担保缴纳承诺书”。

序号8

1.总承包工期840日历天，其中“签订合同30日历天提交施工图设计文件”。此施工图设计文件时间是否为合理的时间，因epc项目一般为总施工工期控制，而且设计成果文件还要满足概算批复限额要求，也受概算批复时间节点等影响，同时招标文件要求“设计成果文件提交需满足工程施工进度要求”，是否可以根据施工总工期安排合理的设计成果文件提交时间？

   答：不可以。

2.“”3.3工程费最高限价

（1）工程费投标报价最高限价为62226万元。

（2）工程费投标报价费率最高限价为100% 。”3.4又约定“各投标人的工程费投标报价不得高于或等于对应最高限价的85%；各投标人的工程费投标报价费率不得高于或等于工程费投标报价费率最高限价的85%”投标费率上限在招标文件中出现两个费率，以何费率上限为准？（100%还是85%）

答：此条无误，请投标人仔细阅读。

3.施工费除合同范围内但是施工图及变更部分外的签证内容如何计取招标文件未约定。

答：根据招标文件及合同条款的约定，属于投标人风险范围内的不另计算，不属于投标人承担的风险参照变更部分的计价原则予以确定。

4.“”工程施工费用结算总价=工程施工签约合同价±材料价差调整±材料暂估价价差±专业暂估价价差±可调设计变更价款－土石方运距变更价款。”请澄清，参考此公式价差除可调设计变更外都不考虑下浮率，土石方运距变更价款少“+”。

答：在专用合同条件14.1.3.2.2中已明确了可调材料、专业暂估价及材料暂估价的调整方法（含下浮处理方式），请投标人仔细阅读。根据专用合同条件14.1.3.2.1.1二、土石方工程预算编、审原则：项目的土石方工程部分预算编、审中需结合审定的专项施工方案、市场行情及地勘土石情况在场内平衡范围内综合确定土石方全费用单价，场内平衡不了的土石方按编、审施工图预算时，报经发包人和监理人批准的土石调配方案计算虑场外运距，场外运距须列每增运1公里的清单单价。土石方工程部分在实施过程中不再因石质类别及土石比不同而调整价格；若运距超（或不足）审核施工图预算中计算的运距,超过的运距不调增，减少的运距按审核施工图预算中的每增运1公里的单价据实调减。所以承包人在编制预算和编制土石方调配方案时应充分考察弃土场环境，增加运距不调增。

5.施工场地平整属于招标方范围还是施工方范围？

答：场平土石方属本次招标范围，场平土石方计价原则详见专用合同条件14.1.3.2.1.1二、土石方工程预算编、审原则。

6.招标文件合同条款里认质核价的设备材料不参与下浮，但前文招标文件里不参与下浮的有“其中安全文明施工费、规费、暂估价、暂列金额不下浮”是否需要补充以保持前后一致

答：前后没有不一致，因为确定签约合同价的时间阶段不应出现认质核价的设备材料（可能会有暂估价），请投标人仔细阅读。

7.经发包人及监理确定土石方全费用单价是否参与下浮（投标下浮率）？

答：土石方全费用单价需结合市场价确定，不参与下浮。

8.概算批复金额时是否需要双方核对后达成一致意见，若概算批复为单方面批复金额，若分歧金额较大如何主张？

答：概算批复以发展改革委员会下达的为准。

   9、请提供概算批复书。

答：中标后，由招标人提供给中标人。

序号9

1、投标人须知前附表1.4.1投标人资质条件、能力和信誉2.4业绩证明材料要求中提供工程总承包业绩的，要求提供中标通知书、合同协议书、竣工验收合格证明材料。一般在这几种资料中不会体现工程造价，都是以合同额为主，请问，若提供施工总承包业绩的，在要求提供的资料中不能体现工程造价，是否可提供业主证明？

答：招本项目招标文件第二章投标人须知前附表的第1.4.1条“投标人资质条件、能力和信誉”中的“2.4业绩证明材料要求”中已明确“若提供的上述业绩证明材料不能体现工程类别、工程规模信息的，应提供业主证明”。

2、本招标文件要求工程总承包项目经理、施工负责人、市政施工负责人，提供到岗履职和未被禁标承诺原件。请问，投标文件资格审查部分正本中的到岗履职承诺和未被禁标承诺是否是原件？还是投标文件资格审查部分（一正二副）中的到岗履职承诺和未被禁标承诺均不是原件？如果投标文件资格审查部分正本中该承诺不算是原件，那应该如何提供原件？是否为新盖章一份，开标现场与法人身份证明及授权委托书原件一并装入投标文件提交呢？

答：本项目招标文件第二章投标人须知前附表的第1.4.1条“投标人资质条件、能力和信誉”中已明确要求在投标文件资格审查部分提供承诺原件，即无论正本、副本均须提供原件。开标现场未要求提供法人身份证明及授权委托书。

3、本文件要求，若联合体投标的，则需要明确由联合体牵头方委派委托代理人，那么牵头单位需要提供法定代表人身份证明和授权委托书。请问，联合体成员单位（非牵头人）是否需要提供法定代表人身份证明和授权委托书？若需要，盖章的部位是盖牵头人的公章还是盖联合体成员单位（非牵头人）的公章？若成员单位（非牵头方），需要提供授权委托书，根据招标文件要求，必须委托牵头人委派的委托代理人，但该委托代理人又不属于联合体成员单位（非牵头方），该如何处理？

答：本项目招标文件第二章投标人须知前附表的第1.4.1条“投标人资质条件、能力和信誉”第5小条“其他要求”中的“（5）委托代理人”只需要联合体牵头单位提供法定代表人身份证明和授权委托书。

4、投标人须知前附表4.1.1投标文件的密封要求，资格审查部分和技术部分需要分别装入资格审查袋和技术部分袋中，若因文件较多装入不了，是否可以将文件分册装订？或者可增加文件袋密封？或者可用牛皮纸包装？

答：可以。

5、招标文件要求法定代表人身份证明级授权委托书原件装入投标文件袋一并递交，请问是装入投标函部分袋还是资格审查部分袋还是投标文件大袋？若因投标文件较多分成几个投标文件大袋的情况，是否选择其中一个投标文件大袋装入即可？

答：本项目招标文件第七章投标文件格式中投标函部分和资格审查部分原文为“法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交”，按投标文件格式要求装入相应投标文件部分即可。

6、本投标文件是否编制页码？若需要，请问是从目录页开始编制吗？

答：本项目招标文件第二章投标人须知前附表的第3.7.5条装订要求中未要求编制页码。

7、投标函中低价风险担保缴纳承诺书，若我单位的报价高于最高限价的85%时，本承诺书中需要填写信息的位置和需要盖章签字的位置均可不填写信息也不需要签字盖章？

答：本项目招标文件中已明确“投标报价低于招标项目最高限价85%时采用”，若投标报价高于招标项目最高限价85%，可以不提供“低价风险担保缴纳承诺书”。

序号10

1、附件图纸均为PDF版本，请提供cad版本。

答：本项目提供的前期资料已足够投标人完成投标文件的制作。

2、请提供初设说明，包括建筑、结构、机电等专业。

答：随补遗通知发出。

3、请提供项目可研报告。

答：随补遗通知发出。

4、请提供项目方案设计的设计文本。

答：随补遗通知发出。

5、招标文件中的吊层在图纸中未明确，请提供相应图纸。

答：图纸已提供，吊层图纸详见车库图纸，请投标人仔细阅读图纸。

6、结构布置图中未注明柱截面，请补充柱表。

答：提供的资料中已有柱位柱网布置方案，若投标人需要，柱截面大小由各投标人结合自身投标方案自行确定。

7、在招标文件投标人须知前附表计划工期为840天，其中施工图设计周期：签订合同后30天内向发包人提交施工图设计文件，在提出施工图审查意见后15天内按照审查意见提交通过审查的全套施工图设计文件正式成果，设计成果文件提交需满足工程施工进度要求。其中未明确具体开工时间？在招标文件第三部分专用合同条件第8条计划工期为28个月，具体开工日期以监理工程师下达的开工令为准。请明确总工期时间及具体开工日期。

答：请投标人仔细阅读招标文件。

8、请提供初设建筑模型。

答：暂无。

序号11

2.请问招标人，若我司同时具备满足招标文件的设计和施工资质，不需要组成联合体，请问招标文件要求的联合体协议书是否可以不用提供？且投标文件格式标题序号了自行按顺序调整？

答：可以。

序号12

1.由于各省社保证明开具的格式不一样，不完全与招标文件要求的社保证明合适一致，且个人社保属于个人信息不能通过企业账户直接查询，企业代为开具个人申报有明显地侵犯职工个人隐私的嫌疑，请招标人明确社保证明（单位）开具的含有社保单位公章或电子印章的社保证明也满足招标文件要求。

答：招标文件中对投标人拟派的项目班子成员养老保险证明要求是按《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程总承包标准招标文件》编制的，请各投标人按招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1条投标人资质条件、能力和信誉的特别说明的第（3）项中相关规定提供养老保险证明。

序号13

1.请明确是否提供修建工人及管理人员生活区的场地。

答：本项目招标文件第四章合同条款及格式的第三部分专用合同条件中的第2.2条有明确要求。

2.招标文件中，要求“BIM 技术的应用需满足重庆市住建委《2019 年“智慧工地”建设技术标准》中关于BIM 施工“智能化应用”技术标准的要求”，请明确是否只需满足“BIM 施工“智能化应用”技术标准”中的“应用技术要求”即可，而不用将其与智慧工地信息管理平台BIM施工子系统相对接。

答：本项目招标文件第四章合同条款及格式的第三部分专用合同条件中的第21.2条对智慧工地有明确要求。

3.请明确本工程是否有重庆市智慧工地要求。

答：本项目招标文件第四章合同条款及格式的第三部分专用合同条件中的第21.2条对智慧工地有明确要求。

4.请明确施工水、电接驳位置及容量。

答：本项目招标文件第四章合同条款及格式的第三部分专用合同条件中的第2.2条有明确要求。

序号14

问：提供虚假业绩能否用于投标？最近很多公司花钱录入虚假业绩到全国四库一平台用于投标并中标，业绩基本都是陕西、贵州、湖北、内蒙古、广西等地，数据等级均为C级以上。以下公司排名不分先后（名单会持续更新）：

四川德润承信建设工程有限公司、四川熙韵建筑工程有限公司、四川正坤建设工程有限公司、四川省天磊迅建筑工程有限公司、四川翰鹏建设工程有限公司、四川普力诺建设工程有限公司、重庆浩山建设工程有限公司、四川凯利金建设工程有限公司、重庆华恩实业有限公司、鼎奎建设工程有限公司、重庆俊华建设工程有限公司、重庆朋志建筑工程有限公司、重庆馨雅生态环境建设有限公司、重庆渝川园林（集团）有限公司、山西省宏图建设集团有限公司、重庆庆润科技有限公司、四川宇硕建筑工程集团有限公司、四川恒晨轩建设工程有限公司、四川中成恒远建设工程有限公司、重庆顺邦建设工程有限公司、重庆俊义建设有限公司：乌当区大坡路二期E标段新建道路工程（最近使用的业绩）、万河建设集团有限公司、重庆今力建筑工程有限公司、四川瑞蝮建设工程有限公司、四川中岩建设工程有限公司、重庆佳发建设集团有限公司、中建远发工程有限公司：南山公园片区市政道路二期建设工程项目（最近使用的业绩）、四川永基建筑工程有限责任公司、重庆玖坤建筑工程有限公司：新桥社区老旧小区改造配套基础设施建设及环境整治项目（最近使用的业绩）、马尔康军彭建设工程有限公司、重庆和都建筑工程有限公司、四川渝长欣建设工程有限公司、重庆帆鹏建筑工程有限公司、云南乾晖建设工程有限公司、卓成建设集团有限公司、重庆渝财建设工程有限公司、四川中亚城投建设有限公司、重庆启邦建设工程有限责任公司、云南宏岭路桥建设有限公司、云南玉衡建设工程有限公司、四川德凯洪建筑工程有限公司、重庆永喆建筑工程有限公司、重庆瓦博建筑工程有限公司、重庆朵源园林工程有限公司、重庆滕裕建设工程有限公司、重庆昂然建筑工程有限公司、巫溪县渝银建设集团有限公司、重庆坤上建设有限公司、苏州绿天地园林发展有限公司、四川嘉泰建筑工程有限公司、重庆林陆建设工程有限公司、四川云冠建筑工程有限公司

答：本项目招标文件第二章投标人须知9.2条，对投标人的纪律要求中已经明确不得以弄虚作假骗取中标，如提供虚假业绩，按照相关法律法规处理，其投标保证金不予退还，投标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。请各投标人在制作投标文件时确保内容真实有效。

序号15

问：提供虚假业绩能否用于投标？最近很多公司花钱录入虚假业绩到全国四库一平台用于投标并中标，业绩基本都是陕西、贵州、湖北、内蒙古、广西等地，数据等级均为C级以上。以下公司排名不分先后（名单会持续更新）：

重庆新洲建筑工程有限公司：汉阴县实验中学(新校区)新建建设项目（最近使用的业绩）、永平建设有限公司、天一建设发展有限公司：大坝路市政道路建设项目（最近使用的业绩）、重庆耀康建设有限公司、重庆贵华建设有限公司：铜仁幼儿师范高等专科学校新校区建设工程（最近使用的业绩）、重庆桦竣建设(集团)有限公司、重庆市富正建筑工程有限公司、重庆长利建设工程有限公司、重庆东桥建筑工程有限公司、江苏万融工程科技有限公司：鄂州大道B标段市政道路综合工程（最近使用的业绩）、重庆翼北建设工程有限公司、重庆和亚建筑工程有限公司、重庆洪云建筑工程有限公司、重庆昆南建设工程有限公司、重庆圣通市政园林建设有限公司、广西富林景观建设有限公司：新堡·枫叶谷公园三期新建项目（最近使用的业绩）、重庆龙力园林建设有限公司、重庆市德安园林工程有限公司、重庆森耀建筑工程有限公司、重庆两江新区市政景观建设有限公司、重庆市花木公司、重庆万年建筑工程有限公司、重庆筑璨建筑工程有限公司、重庆市羽翌建筑工程有限公司、重庆桂溪生态环境科技有限公司、重庆长云建设有限公司、重庆地镖建设工程有限公司、重庆市垫江县华川建筑工程有限公司、四川力洪鑫建筑工程有限公司：商州区大赵峪街道老旧小区改造及环境综合治理工程（最近使用的业绩）、重庆良宇建筑工程有限公司、重庆飞源建设工程有限公司、重庆铭昊建设有限公司、重庆景琪建筑工程有限公司、重庆前源建设工程有限公司、重庆固胜建设工程有限公司、重庆林沃建设工程有限公司：双阳1965艺术街区商业大厦装修工程、碧水路市政道路工程（最近使用的业绩）、重庆营兴实业有限公司、重庆润广建筑工程有限公司、重庆中尧建设工程有限公司、重庆平康建筑工程有限公司、重庆汇盛建设工程有限公司、重庆振楠建筑工程有限公司、重庆春越建设工程有限公司：龙王湖工业区土石方工程（最近使用的业绩）、重庆筑力建筑工程有限公司、重庆高川建设工程有限公司、重庆翼北建设工程有限公司、重庆霆峻交通工程有限责任公司：中环路三期雨污排水管网建设工程（最近使用的业绩），其他贵州省、陕西省、湖北省的业绩均为虚构。重庆市万州创业建筑工程有限公司、陕西欣朗建设工程有限公司、中明建投建设集团有限责任公司、科兴建工集团有限公司、四川诚实首位建设工程有限公司、重庆市云瀚建筑工程有限公司、重庆铭昊建设有限公司、重庆捷佳建筑工程有限公司、重庆中起园林建设工程有限公司、重庆市峻渝建设有限公司、重庆市毅昌建设工程有限公司、重庆良宇建筑工程有限公司、酉阳县鸿垣建筑工程有限公司、绿椰建设工程集团有限公司、重庆德生鼎盛实业发展有限公司、重庆美泽建筑工程有限公司、重庆顺翔建筑工程有限公司、重庆友博建筑工程有限责任公司、南充鑫美建设工程有限公司、中齐建设工程有限公司、重庆天康建设有限公司、重庆吉都建筑工程有限公司、重庆顺茂建设工程有限公司、诚捷祥集团有限公司、重庆三阳建设工程有限公司、嗣晟建工有限公司、鸿川建设工程有限公司、四季生态建设有限公司、重庆市定厦建筑工程有限公司、云南正滇建筑工程有限公司、重庆哗捷建设工程有限公司、重庆市盛邦建筑工程有限公司：安顺市平坝县天龙中学二期建设工程（最近使用的业绩），其他贵州省的业绩均为虚构。重庆康贝建筑工程有限公司、重庆旭臻博建筑工程有限公司：济合仁医院综合建设工程（最近使用的业绩），其他湖北省的业绩均为虚构。重庆郎誉环境治理工程有限公司、中渝博达建设有限公司、重庆明林建筑工程有限公司、重庆市聚友建设工程有限公司、重庆昊廷众诚实业有限公司、重庆安途建筑工程有限公司、重庆政功建设有限公司、重庆能帝建筑工程有限公司       、重庆稼沣实业有限公司、四川威丰建设工程有限公司、湖南天茂建设集团有限公司、云南徽乐建设有限公司、安徽先河建筑工程有限公司、安徽浩月建设工程有限公司、重庆渝年建筑工程有限公司、湖南省一建园林建设有限公司、重庆缮者建设（集团）有限公司、重庆悦腾建筑工程有限责任公司：合天居老旧小区综合改造及环境治理工程、富林小区边坡支护及土石方工程（最近使用的业绩）、重庆海豪建筑工程有限公司、重庆建攀建筑工程有限公司、厦门鲁班源房屋营造有限公司：安顺广播电视学校新校区1#、2#、4#楼工程（最近使用的业绩）、福建省南星建设工程有限公司、福建铭泰集团有限公司：中山南路管网排水改造工程（最近使用的业绩）、兴平路（北段）市政道路新建工程、平坝区102省道B2地块项目平基土石方工程、福建开天建设有限公司、福建禾乔建设发展有限公司、大昌建设集团有限公司

答：本项目招标文件第二章投标人须知9.2条，对投标人的纪律要求中已经明确不得以弄虚作假骗取中标，如提供虚假业绩，按照相关法律法规处理，其投标保证金不予退还，投标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。请各投标人在制作投标文件时确保内容真实有效。